装修改造工程施工合同书

　　发包方：_______

　　承包方：_______

　　1、工程名称：_______酒店改造工程

　　2、工程内容：_______酒店改造及检修

　　3、承包范围：_______两台电梯改造，包括更换电梯控制柜、厅门传动系统、轿门电子感应光幕、对重缓冲器、钢丝绳，电梯轿厢装潢，电梯导靴衬，电梯门滑轮等。两台电梯整体检修。

　　4、承包方式：包工包料

　　5、工 期：年__月__日——年__月__日

　　第一条、 工程价款与支付

　　1、合同价款的确定依据现行国家、省、市有关文件及“工程预算书”定额执行。

　　2、本工程价款计算确定为人民币_______万元。决算金额不得超过本金额，超支部分甲方不予支付。

　　3、工程款的拨付：合同签订后付工程造价_______%的工程预付款，工程完工支付_______%，其余的_______%为质量保证金，保修期满无质量问题后支付。

　　第二条、工程质量

　　1、工程质量必须达到现行国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，经协商本工程的质量等级约定为合格。工程质量必须符合市技术监督局的要求。

　　2、工程施工必须按照施工图来进行，必须达到效果图的标准，完工后达到甲方及有关部门验收合格标准。

　　3、工程质量达不到上述要求时，乙方负责无偿返修，直至达到要求，同时承担由此造成的各种相关费用损失，并按法定违约金标准(1%)按日支付违约金。

　　第三条、双方的责任

　　1、甲方责任：

　　1.1、会审施工图纸。

　　1.2、提供具备施工条件的施工场地。

　　1.3、因甲方原因影响施工工期将相应顺延，由此发生的费用由甲方承担。

　　2、乙方责任：

　　2.1、乙方于开工前一周提供施工图纸、施工组织设计、资质证明及工程进度、材料设备计划等施工必备手续。

　　2.2、施工过程使用的水、电、汽费用由乙方承担。

　　2.3、乙方必须使用符合国家质量标准的原材料，如因使用原材料不合格造成工程质量问题，无论是否超过保修期，乙方均负责赔偿直接和间接损失。

　　2.4、乙方负责施工安全，施工期间因乙方造成的一切事故，乙方负全部责任。

　　2.5、合同生效一周内乙方必须进入现场施工，如逾期未进入现场施工，甲方有权单方终止合同，乙方返还预付款并按法定标准(1%)支付违约金。

　　2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的损失，经甲方确定直接损失和间接损失后，由乙方承担。

　　第四条、竣工验收与保修

　　1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。

　　甲方收到竣工资料_______天内组织有关部门进行验收。

　　2、工程竣工验收后，按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的范围内，工程保修期为一年。

　　第五条、争议的处理

　　双方因合同发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门调

　　解，经调解后如双方未达成协议，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　第六条、未尽事宜及补充条款如下：

　　1、甲方派出人员及监理人员有权对工程进行总体监督，包括工程质量、材料质量与使用、工程进度等与_______酒店电梯改造工程有关事宜。对违反合同的施工以及施工质量等问题有权提出修改，乙方必须无条件执行对于修改期间造成的直接损失和间接损失，由乙方承担。

　　2、随着工程进度情况，乙方应及时整理相应的内业资料并及时向甲方及有关部门报验，待验收合格后，方可进入下道工序施工。

　　3、工程竣工验收时，必须经市技术监督局验收合格，并由乙方办理验收合格手续。

　　4、未尽事宜由双方共同协商解决。

　　第七条、本合同一式两份，自签订之日起生效。

　　发包方(章)：_______ 承包方(章)：_______

　　地 址：_______ 地 址：_______

　　法定代表人 ：_______ 法定代表人 ：_______

　　委托代理人 ：_______ 委托代理人 ：_______

　　_______年_______月_______日

装修改造工程施工合同书

　　发包人：

　　承包人：

　　甲乙双方依照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下列工程施工事项协商一致、订立本合同。

　　一、工程概况:

　　1.工程名称：柏乡荣华锦城住宅小区西街旧村改造(一期)楼建设工程(以上简称本工程)。

　　2.工程地点：柏乡县西街村汉牡丹街东侧。

　　3.工程内容：多层住宅，砖混结构，地上七层(底层为车库或储藏间)。

　　二、承包范围及方式

　　1.承包范围：承包范围包括楼施工图纸、设计说明、工程规范要求以及图纸会审记录内所有设计内容的制作与安装。

　　3.电工承包方式：合同价格按照本工程图纸及说明，范围内所有强电、弱电_____元/㎡综合单价总包括(即所有制作安装、拆除。机械设备自备，塔吊除外;基础强电、弱电包括在建筑平米内不再另算)。

　　4、砌体承包方式：以实砌砖为准，大砖(即多孔砖)单价_____元/块，小砖(即小红砖)单价_____元/块。

　　三、合同工期

　　1.以甲方与监理发出的开工令为准

　　2.竣工日期：

　　3.乙方必须服从于甲方现场管理人员的管理，并于上述时间之前竣工(甲方确认的工期顺延除外)。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：乙方合同范围内工程质量应达到国家合格标准。

　　五、安全生产

　　1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格要求安全标准的班组施工，并随时接受行业安检人员依法实施的监督检查，采取必要地安全防护措施，排除事故隐患，由于乙方安全措施不力，造成的事故，责任由乙方自负，甲方处于人道主义精神进行抢救，由此所产生地费用由乙方承担。

　　2、乙方承担施工工人的工伤保险和意外伤害保险费用。

　　六、付款方式

　　1.本工程造价以实际完成工程量为最终结算价。

　　2.付款方式为：从基础到封顶共计三次，第三层封顶后进行第一次付款(即分别为：3层、5层、7层主体封顶)每次为所干工程结点工程量的80%.待主体封顶验收合格后支付总工程量的90%，工程量结算核对完成后支付至工程量的100%。

　　3.乙方达到以上条件后甲方在7日内支付完毕。

　　七、乙方应按照本合同工期规定时间完成，每延误1天向甲方支付违约金1000元。

　　八、其他未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向工程所在地的人民法院提起诉讼或仲裁机构进行仲裁。

　　九、本合同一式两份，双方签字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

装修改造工程施工合同书

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　按照《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第一条;工程概况

　　1　工程地点：______。

　　2　工程内容：总建筑面积平方米。

　　3　承包范围;装饰装修人工费用;

　　4　开工日期：

　　第二条;合同价款

　　1　装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。

　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。

　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。

　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。

　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。

　　第三条;甲方责任

　　1　指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。

　　2　装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

　　3　向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4　开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　5　负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

　　第四条;乙方责任

　　1　指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2　严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

　　3　严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5　保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第五条;材料供应

　　1　装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　2　由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3　凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条;安全责任

　　1　发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2　承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3　由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

　　第七条;质量验收

　　1　本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2　发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3　工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条;工程变更

　　1　发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2　承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条;工程保修

　　1　验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

　　第十条;违约责任

　　1　由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2　由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3　承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4　未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　5　承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　6　未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7　因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条;争议解决

　　1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方(盖章)：_________　承包方(盖章)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

装修改造工程施工合同书

　　一、合同双方；

　　甲方：特殊教育学校

　　乙方：

　　二、合同内容；

　　施工项目：特殊教育学校校园改造等工程

　　施工地点：学校校园南北教学楼

　　施工项目：以实际施工数量及种类为准

　　工程总造价：伍万陆仟元（56000元）

　　改造内容：北楼后新建彩钢车棚（单层）、北楼走廊外防护网、木门更换铁门、北南楼原走廊栏杆增高、卫生间铝合金封闭及其它约定杂活等。

　　开工日期：开工时间x年为8月1日，8月20日前完工。

　　三、施工进度及要求

　　1、甲方根据施工进度要求提前通知乙方，乙方必须在工期时间内完成所有施工并经验收后交付。

　　2、工程款支付与结算：工程结算款以实际施工工程量计算。

　　3、施工效果按照甲方要求的施工方案为准。

　　4、保证x年8月20日前完工并交付使用。

　　5、付款办法：工程实行乙方垫付款办法，待所有工程完工并由甲方验收合格后一次性付清。

　　四、承包方式

　　包工、包料，供货、施工、维护等一体化工程。乙方已对本工程必须发生的和可能发生的.费用应全部考虑在内，实行一次性包干。

　　五、工程验收

　　1、工程完工前，乙方应提前1—2天时通知甲方及时组织验收；。

　　2、甲方接到乙方通知后，应及时组织人员进行工程质量验收评定。

　　六、保修服务

　　1、乙方承诺全部工程完毕经甲方验收合格之日起保修半年。

　　2、保修期内，乙方实行免费维修，不收取任何费用。

　　七、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）保证施工用水、用电，并确保道路通畅。

　　（2）负责提供施工场地，作为乙方施工。

　　2、乙方责任

　　（1）按约定要求，保质保量按时完成本合同工程项目。

　　（2）乙方负责材料的运输，对不符合设计和规范要求的产品，甲方有权拒绝验收，重新采购符合要求的产品，并承担由此产生的费用。

　　八、违约责任

　　1、甲乙双方严格遵守执行合同内容，不得单方修改；

　　2、未尽事宜，双方本着实事求是的原则做好协商解决。本协议一式两份，经双方签字后生效，结算全部工程款并保修期满后自动终止合同。

　　甲方（签章）： 乙方（签字）

　　负责人（签字）： 联系电话：

　　联系电话：