一级建造师考试模拟测试题含答案解析
《法规及相关知识》
一、单选题。
1． 单选题
甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决 结果均不满意。下列选项正确的是（ ）。 A.双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁
B.双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁 C.双方可就此纠纷向人民法院起诉 D.双方可向人民法皖申请撤销仲裁栽决
答案：D
解析：本题考核的是《仲裁法》的内容。根据《仲裁法》的相关规定合同双方由于发生纠纷向仲裁委员会申请仲裁的，经仲裁委员会作出裁决，双方对仲裁均不满的可向人民法院申请撤销仲裁裁决。 2． 单选题
我国施工单位承揽工程或从事建筑施工活动的范围，取决于它的( )。 A.资质等级 B.注册所在地
C.专业技术 D.市场分布
答案：A
解析：2021 /2020版教材P64
工程建设活动不同于一般的经济活动，其从业单位所具备条件的高低直接影响到建设工程质量和安全生产。 从事工程建设活动的单位必须符合相应的资质条件。 3． 单选题
关于无资质承揽工程，下列表述中正确的是()。
A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同
B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利 C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理 D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利
答案：A
解析：2021 /2020版教材P71
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。这样规定是在依法查处违法承揽工程的同时，也要使实际施工人的合法权益得到实现 。
4． 单选题
批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过()的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年
答案：B
解析：2021 /2020版教材P61
《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者终止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 5． 单选题
下列选项中，属于担保物权的是()。 A.抵押权 B.地役权 C.处分权 D.用益物权
答案：A
解析：2021 / 2020版教材P34
《民法典》规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。 6． 单选题
无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的( ) A.委托代理人 B.法定代理人 C.指定代理人 D.复代理人
答案：B
解析：2021 / 2020版教材P13
无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人。 7． 单选题
建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括（）。 A.施工组织设计已编制完成并批准 B.材料、设备等物资供应合同已签订 C.施工项目管理规划已编制完成
D.勘察设计所需资金已经落实
答案：D
解析：根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第九条，依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在招标时应当具备的条件包括：①按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已履行审批手续，取得批准；②勘察设计所需资金已经落实；③所必需的勘察设计基础资料已经收集完成；④法律法规规定的其他条件。 8． 单选题
关于人身保险合同的说法，正确的是（ ）。
A、人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益 B、保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付 C、人身保险合同的投保人不可以为受益人
D、人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费
答案：B
解析：【知识点】保险概述。选项B保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。选项C投保人、被保险人可以为受益人。选项D投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。 9． 单选题
某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传 唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（ ）。
A.撤销案件 B.中止审理 C.终结审理 D.缺席判决
答案：D
解析：根据《民事诉讼法》第130条规定，被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 10． 单选题
关于无效合同的理解，正确的是()。 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同无效
B.一方当事人故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的合同无效 C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同无效 D.一方恶意，损害对方利益的合同无效
答案：C
解析：2021、2020版教材P139 / 2019版教材P138
《民法典》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。 11． 单选题
关于注册商标有效期的说法，正确的是（ ）。 A、10年，自申请之日起计算
B、10年，自核准注册之日起计算 C、20年，自申请之日起计算 D、20年，自核准注册之日起计算
答案：B
解析：【知识点】商标权。注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。 12． 单选题
某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢模，根据《中华人民共和国合同法》，该合同属于（）合同。 A.委托 B.承揽 C.施工承包 D.信托
答案：B
解析：本题考核的是完成工作成果的合同。承揽合同是指当事人一方按另一方的要求完成一定工作，并交付工作成果，后者接受工作成果并给付酬金的合同。提出工作要求、接受工作成果并给付酬金的一方称为定做人；按指定完成工作成果，并接受酬金的一方是承揽人。除了建设工程施工合同、设计合同、勘察合同在性质上属于承揽合同外，建筑构件、配件的加工、定做，施工机械、设备维修，建筑模型制作，材料、试件的检测，设备、仪器的测试等等，均属于承揽合同。 13． 单选题
甲、乙签订了房屋买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。随后甲将其合同中的全部权利转让给丙则此合同转让属于（ ）变更。
A.主体 B.标的 C.权利 D.义务
答案：C
解析：本题考核的是合同的转让。这属于我国《民法典》规定的“债权转让”的情况，属于内容变更中的权利变更。债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或部分转让给第三人的行为。债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人。 14． 单选题
发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人要求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应（）。 A.予以支持 B.不予支持
C.征求发包人意见 D.要求承担人提供证据
答案：B
解析：本题考核的是固定价合同。当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。 15． 单选题
《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是 （ ） 。
A.安全生产法 B.宪法C.建筑法 D.建设工程安全生产管理条例
答案：A
解析：本题考核的是《安全生产许可证条例》的立法依据。《安全生产许可证条例》第1条规定：“为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防治和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，制定本条例。” 16． 单选题
法人进行民事活动的物质基础是()。 A.依法成立
B.有必要的财产或者经费 C.有自己的名称 D.能够独立承担民事责任
答案：B
解析：2021 / 2020版教材P9
本题考核的是法人进行民事活动的物质基础。有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。 17． 单选题
法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。 在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行 的说法中正确的是（ ）。
A.乙可以向法院另行起诉 B.乙可以申请法院恢复执行
C.该执行已经终结 D.乙可以提起审判监督程序
答案：B
解析：如一方当事人不履行和解协议，原判决书恢复执行。 18． 单选题
按()施工，是保证工程实现设计意图的前提，也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。
A.施工质量标准 B.工程设计图纸 C.施工技术标准 D.施工强制性标准
答案：B
解析：2021版教材P300 / 2020版教材P299 / 2019版教材P298
本题考核的是施工单位的质量责任和义务。按工程设计图纸施工，是保证工程实现设计意图的前提，也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。 19． 单选题
甲乙进行房屋买卖交易，甲购买乙名下的一套房产，1 月 1 号签订了购房合同，2 月10 号进行房屋变更登记，下列说法正确的是（ ）。 A.1 月 1 号物权发生变动
B.2 月 10 号之前合同不成立
C.2 月 10 号进行房屋登记，合同发生效力 D.2 月 10 号房屋物权发生变更
答案：D
解析：不动产合同除另有约定之外从成立时生效，未办理物权登记，不影响合同效力。 20． 单选题
施工单位在工程施工中不必进行见证取样和送检的是（）。 A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于承重结构的钢筋及连接接头试件 C.用于分隔墙的混凝土小型砌块 D.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥
答案：C
解析：2021版教材P302 / 2020版教材P301 / 2019版教材P300
列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检： (1) 用于承重结构的混凝土试块； 用于承重墙体的砌筑砂浆试块； 用于承重结构的钢筋及连接接头试件； 用于承重墙的砖和混凝土小型砲块； 用于拌制混凝土和砌筑砂桨的水泥； 6 ) 用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂； 7 ) 地下、屋面、厕浴间使用的防水材料； 国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。
21． 单选题
工程施工开始前,施工企业的从业人员要求单位提前告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素,这是从业人员在行使其()。 A.建议权 B.紧急避险权 C.知情权
D.批评,检举和控告权
答案：C
解析：2021 / 2020版教材P234 / 2019版教材P233
《安全生产法》 规定， 生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。《建设工程安全生产管理条例》 进一步规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具 和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。 22． 单选题
关于对女职工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》规定的是()。 A.禁止安排女职工从事矿山井下劳动 B.女职工生育享受不少于90天的产假 C.不得安排女职工从事有毒有害的劳动
D.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动
答案：C
解析：2021、2020版教材P165 / 2019版教材P164
《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。 23． 单选题
某工程项目施工中，因业主购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由()。 A.业主全部承担 B.施工单位全部承担 C.业主和施工单位共同承担 D.工期顺延、费用由施工单位承担
答案：A
解析：2021版教材P311 / 2020版教材P309 / 2019版教材P308
建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。在工程实践中，根据工程项目设计文件和合同要求的质量标准，哪些材料和设备由建设单位采
购，哪些材料和设备由施工单位采购，应该在合同中明确约定，并且是谁采购、谁负责这里是业主购买的材料，业主要承担责任。 24． 单选题
建筑工程因自然灾害遭受损失，需要保险赔付，下列属于建筑工程一切险赔付范围的是（）。
A.某公路工程在施工过程中因连续几天的暴雨导致的经济和人员损失 B.某写字楼因雷电造成八间办公室及其电脑损毁和2名工作人员重伤 C.某煤矿因透水导致的冒顶、坍塌伤亡19人和经济损失 D.某钢结构工程施工中因火灾造成的财产损失
答案：A
解析：2021 / 2020版教材P41
建筑工程一切险承保各类土木建筑工程，如房屋、公路、铁路、桥梁、隧道、堤坝、电站、码头、飞机场等工程，在建造过程中因自然灾害或意外事故所导致的损失。 25． 单选题
可以报名参加国家一级建造师考试的是()。 A.专科毕业，工龄4年，从事施工管理工作3年 B.本科毕业，工龄4年，从事施工管理工作3年 C.研究生班毕业，工龄2年，从事施工管理工作1年 D.博士毕业，刚参加工作6个月
答案：B
解析：2021 /2020版教材P76
《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，凡遵守国家法律、法规，具备下列条件之一者，可以申请参加一级建造师执业资格考试：(1)取得工程类或工程经济类大学专科学历，工作满6年，其中从事建设工程项目施工管理工作满4年。(2)取得工程类或工程经济类大学本科学历，工作满4年，其中从事建设工程项目施工管理工作满3年。(3)取得工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业，工作满3年，其中从事建设工程项目施工管理工作满2年。(4)取得工程类或工程经济类硕士学位，工作满2年，其中从事建设工程项目施工管理工作满1年。(5)取得工程类或工程经济类博士学位，从事建设工程项目施工管理工作满1年。 26． 单选题
下列选项中，关于法的效力层级的叙述，不正确的是()。 A.法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式 B.地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章
C.行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和部门规章，高于地方性法规
D.省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的较大的市人民政府制定的规章
答案：C
解析：2021 / 2020版教材P4
在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的设区的市、自治州人民政府制定的规章。 27． 单选题
注册建造师甲与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的单位担任建设工程施工的项目经理，则其必须进行()。 A.初始注册 B.延续注册 C.变更注册 D.增项注册
答案：C
解析：2021 /2020版教材P78
《注册建造师管理规定》中规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。 28． 单选题
下列关于保险合同的说法中，正确的是( )。 A.保险合同只能由被保险人和保险人签订 B.被保险人或受益人必须是投保人
C.保险合同仅以财产为保险标的 D.受益人由被保险人或投保人指定
答案：D
解析：2021 / 2020版教材P40
保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。所以答案A错误。 被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。所以答案B错误。 保险合同分为人身保险合同、财产保险合同。所以答案C错误。 受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人可以为受益人。 29． 单选题
建设单位甲将某工程承包给建筑企业乙建造，丙为该工程监理公司，建设单位为该工程投保了建筑工程一切险，则下列说法正确的是()。 A.甲、乙、丙都是建筑工程一切险的被保险人 B.甲、乙是建筑工程一切险的被保险人，丙不是 C.乙是建筑工程一切险的被保险人，甲、丙都不是 D.以上选项均不正确
答案：A
解析：2021 / 2020版教材P41
建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔偿的权利以不超过其对保险标的的可保利益为限。被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人；（2 )承包商或者分包商；（3 )技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。 30． 单选题
甲施工单位承包一个建筑工程，将其中的幕墙工程分包给乙施工单位，和乙施工单位合同中约定，乙单位的一切质量问题与甲施工单位无关，全部由乙施工自己承担，乙施工单位在施工中，违章操作，导致工程损失 30 万，建设单位起诉到法院，说法错误的是（ ）。 A.乙单位违章操作，和甲单位没有关系，建设单位不能起诉甲单位 B.建设单位可以要求乙承担 30 万费用 C.建设单位可以要求甲承担 30 万费用 D.建设单位可以同时起诉甲乙
答案：A
解析：甲作为总包，乙作为施工分包，甲乙对于分包的工程向建设单位承担连带责任。 31． 单选题
根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当（ ），将保证安全施工的措施报送有关部门备案。 A.在开工报告批准同时
B.自开工报告批准之日起 10 日内
C.自开工报告批准之日起 15 日内 D.在开工报告批准前
答案：C
解析：根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起 15 日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案 32． 单选题
因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定：乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价500元/t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《民法典》的规定，下列说法正确的是()。 A.乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任 B.乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任 C.乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任 D.乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任
答案：C
解析：2021、2020版教材P192 / 2019版教材P190
5.催告或做出必要处置的义务 保管人对入库仓储物发现有变质或者其他损坏，危及其他仓储物的安全和正常保管的，应当催告存货人或者仓单持有人作出必要的处置。因情况紧急，保管人可以作出必要的处置，但事后应当将该情况及时通知存货人或者仓单持有人。 6.损害赔偿的义务 存储期间，因保管人保管不善造成仓储物毁损、灭失的，保管人应承担损害赔偿责任。 33． 单选题
当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款无效的是()。 A.因意外事故造成对方财产损失的 B.造成对方人身伤害的
C.因自然因素造成对方财产损失的 D.因社会因素造成工程滞后的
答案：B
解析：2021、2020版教材P140 / 2019版教材P139
此题考核是无效的免责条款。《民法典》规定，合同中的下列免责条款无效：（1 )造成对方人身伤害的；(2) 因故意或者重大过失造成对方财产损失的。。 34． 单选题
甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（ ）。
A、供电局向甲施工企业承担责任
B、供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任 C、乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任 D、乙公司向甲施工企业承担责任
答案：D 解析：教材P22
【知识点】违约责任及违约责任的免除。违约责任具有相对性。《民法典》规定，当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任，当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 35． 单选题
下列的()是安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的 A.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查 B.对劳动者进行劳动安全卫生教育 C.为劳动者办理意外伤害保险 D.执行国家劳动安全卫生规程和标准
答案：C
解析：2021版教材P263 / 2020版教材P262 / 2019版教材P261
《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。
36． 单选题
根据《企业所得税法》，依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业，是（ ）。 A.本国企业 B.外国企业 C.居民企业 D.非居民企业
答案：D
解析：非居民企业是指依照外国（地区）法律、法规成立且实际管理机构不在中国境内， 但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构场所，但有来源于中国境内所得 的企业。非居民企业在境内设机构和场所的，就来源于境内的所得及发生在境外但与境内机构 和场所有实际联系的所得，按照规定税率缴纳企业所得税。 37． 单选题
施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人（ ）。
A. 应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁
B. 既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉 C. 只能向合同履行地的人民法院起诉
D. 必须重新确定受诉人民法院
答案：C
解析：2012年建设工程法规考题第43题 本题主要考查建设工程纠纷的主要种类。
CD项：根据《民事诉讼法》第23条的规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”当事人在合同中约定由被告住所地法院管辖，属于协议管辖。所以C正确，D错误。
AB项：根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》第7条规定：“当事人的仲裁协议约定可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。”施工合同约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”，该仲裁条款无效，当事人不能申请仲裁，因此AB错误。 综上所述，本题正确答案为C。 38． 单选题
某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为（ ）。 A.串通投标罪 B.工程重大安全事故罪 C.重大责任事故罪 D.重大劳动安全事故罪
答案：B
解析：本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。降低工程质量标准为工程重大安全事故罪。 39． 单选题
关于甲施工企业与其乙员工解除劳动合同的说法，正确的是（ ）。 A.甲要求乙加班，乙可以立即解除劳动合同 B.在试用期内，乙可以随时通知甲解除劳动合同
C.甲未按照约定提供劳动条件，乙应当提前7日书面通知甲解除劳动合同 D.甲违章指挥强令冒险危及乙人身安全的，乙可以立即解除劳动合同
答案：D
解析：A 错误，加班不属于解除情形；B 错误，在试用期内，劳动者提前3 天通知用人单位可以解除合同；C 错误，用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的，劳动者提前30 天通知用人单位可以解除合同。 40． 单选题
根据《中华人民共和国劳动法》，施工企业应按规定向劳动者支付工资，但是当企业因暂时生产经营困难无法按规定支付工资时可以延期支付，但最长不得超过（ ）日。 A.60 B.90 C.120
D.30
答案：D
解析：建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过30 日。超过30 日不支付劳动者工资的，属于无故拖欠工资行为。 41． 单选题
关于施工发现文物报告和保护的规定，正确的是（ ）。
A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有 B.大型基本建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由市级文物行政主管部门组织实施 C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘
D.文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。
答案：D
解析：AC 错误，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当 保护现场，立即报告当地文物行政部门。B 错误，大型基本建设工程范围内的考古调查、勘探、 发掘，由省级文物行政主管部门组织实施。 42． 单选题
某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后。发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10％的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以（）作为结算工程价款的依据。 A.备案的建设工程合同 B.补充协议 C.重新商定合同
D.当地建设行政主管部门发布的计价方法
答案：A
解析：本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）第21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此，本题选A。 43． 单选题
根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（ ）。 A、对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的 B、对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的 C、对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的 D、对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
答案：D
解析：【知识点】行政复议范围和行政诉讼受案范围。下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。 44． 单选题
关于建设工程发包、转包、分包、挂靠的说法，正确的有（ ）。 A.没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的，属于挂靠
B.专业作业承包人可以承接施工总承包、专业承包或其他劳务分包企业分包的劳务作业 C.总承包单位将主体结构工程分包给其他企业的，属于转包 D.建设单位推荐分包单位的，属于违法发包行为
答案：A
解析：B 选项，劳务分包企业承接的劳务作业不得再分包；C 选项，主体结构分包属于违法分包；D 选项，建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择，不属于违法发包。 45． 单选题
甲、乙双方签订了一份车辆买卖合同，约定甲方将一辆轿车以80万元卖给乙，乙在签订合同后第二天支付40万元作为定金。甲方收到定金后反悔，拒绝把车卖给乙，则乙可以要求甲方返还（ ）元。
A. 56万 B. 80万 C. 32万 D. 72万
答案：A
解析：根据《民法典》的规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
在本案中，主合同的标的额为80万，因此，定金的数额不得超过主合同标的额的20%，即不得超过16万。乙支付的40万中只有16万可以作为定金，超过的24万不具有定金的性质不适用定金罚则的双倍返还规定。
因此，甲不履行合同时，应当双倍返还定金，即16*2=32万。对于超过的24万，也需要返还于乙，否则构成不当得利。因此，甲需要返还的数额共计16*2+24=56万。 综上所述，本题的正确答案为A。 46． 单选题
甲公司把A、B两栋楼的建设工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，正确的是（ ）。
A.丁施工队不是B楼外装修工程的实际施工人
B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任 C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司 D.丁施工队只可以起诉丙公司
答案：C
解析：C 正确，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，法院应当追加转包人或者违法分包人为本案当事人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。 47． 单选题
依据《建筑工程施工许可管理办法》，建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的前提条件不包括（ ）。
A.已经办理该建筑工程用地批准手续 B.已经取得规划许可证 C.已经取得拆迁许可证
D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料
答案：C
解析：不包括 C，《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得
建设工程规划许可证；（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；（4）已经确定施工企业；（5）有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书；（8）法律、行政法规规定的其他条件。 48． 单选题
未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托（ ）组织事故调查组进行调查。 A.监理单位 B.事故发生单位 C.设计单位 D.勘察单位
答案：B
解析：未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组 进行调查。 49． 单选题
施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当（ ）。2017 A、继续按设计文件和图纸施工
B、对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C、对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议
D、及时提出意见和建议
答案：D
解析：本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，是有义务及时向设计单位或建设单位提出来，以免造成不必要的损失和质量问题。 50． 单选题
根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。2018考题 A、同一工程相邻分段发包的 B、合同约定的工程验收合格的
C、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）经建设单位同意的 D、合同约定的工程提交竣工验收报告的
答案：D
解析：本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。 51． 单选题
关于劳务派遣的说法，正确的是()。（2015）
A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬 B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可 C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式 D用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担
答案：B
解析：劳 务派 遣（又称劳动力派遣、劳动派遣或人才租赁），是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同。。。。。
《 劳动合同法》规定，被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。（不是被派遣者相同）
劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。
2014年1月人力资源和社会保障部发布的《劳务派遣暂行规定》进一步规定，临时性工作岗位是指存续时间不超过6个月的岗位；辅助性工作岗位是指主营业务提供服务型的非主营业务岗位；替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习，休假等原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替代工作的岗位。（这一段是教材新增的内容，大家多看一下） 2
52． 单选题
根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中注明的工程合理使用年限应从（ ）之日起算。
A.施工许可证办理
B.预验收合格 C.工程竣工验收合格 D.质保期结束
答案：C
解析：工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。 53． 单选题
甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（ ）。( 2015考题 ) A.有效 B.可变更或撤销 C.无效 D.效力待定
答案：C
解析：本题考查的是无效合同。恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益，属于无效合同，因为丙在知悉乙无权代理的情况下，依然向其购买施工机械。 54． 单选题
关于工伤认定的说法,正确的是
A.社会保险行政部门应当对事故伤害进行调在核实 B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止 C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的,实行谁主张、谁举证的原则 D.工伤认定的决定,由用人单位转交职工本人
答案：B
解析：社会保险行政部门受理工伤认定申请后根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实,用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当子以协助职业病诊断和诊断争议的鉴定依照职业病防治法的有关规定执行对依法取得职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书的社会保险行政部门不再进行调查核实。职工或者其近亲属认为是工伤用人单位不认为是工伤的由用人单位承推举证责任。作出工伤认定决定需要以司法机关或者有关行政主管部门的结论为依据的在司法机关或者有关行政主管部门尚未作出结论期间作出工伤认决定的时限中止 55． 单选题
甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是（ ）。 A、甲的地役权因办理登记而设立 B、乙转让土地使用权应经甲同意 C、土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D、甲的地役权对丙具有约束力
答案：D 解析：教材P20
【知识点】地役权。选项A，正确的说法应为地役权自地役权合同生效时设立。选项C，正确的说法应为土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。选项B和选项D，供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。故在这里乙转让土地使用权可以不用经甲同意。 56． 单选题
乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是（ ）。( 2015考题 ) A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任 B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任 C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿
D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿
答案：A
解析：本题考查的是建设工程共同承包的规定。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。 57． 单选题
根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是（ ）。2014 A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算 B.建设工程选址应当尽可能避开一切文物
C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案 D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动
答案：A
解析：本题考查的是建设工程文物保护法律制度。《文物保护法》规定文物的原址保护、迁移、拆除所需的费用，由建设单位列入建设工程预算。书上无直接内容。 58． 单选题
关于施工企业资质序列的说法，正确的是（ ）。2014
A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业 B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业 C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业
D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业
答案：B
解析：本题考查的是施工企业的资质序列、类别和等级。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。
59． 单选题
下列属于无效合同的是（ ）。
A. 无处分权的人处分他人财产的合同
B. 一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下签订的合同 C. 显失公平的合同
D. 以合法形式掩盖非法目的的合同
答案：D
解析：根据《民法典》的规定，有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。
D项：属于上述的第（三）种情形。 A项：属于效力待定的合同。 BC项：属于可变更可撤销的合同。 综上所述，本题的正确答案为D。 60． 单选题
下列不属于委托代理关系终止原因的是（ ）。
A. 代理期限届满或代理事务完成 B. 被代理人取消委托或代理人辞去委托 C. 代理人丧失民事行为能力或代理人死亡 D. 被代理人取得或恢复民事行为能力
答案：D
解析：D项：有下列情形之一的，法定代理或者指定代理终止：（一）被代理人取得或者恢复民事行为能力；（二）被代理人或者代理人死亡；（三）代理人丧失民事行为能力；（四）指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；（五）由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。D项属于（一）的情形，是指定代理或者法定代理终止的情形，不属于委托代理终止的原因，所以D项当选。
《民法典》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：（一）代理期限届满或者代理事务完成；（二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（三）代理人死亡；（四）代理人丧失民事行为能力；（五）作为被代理人或者代理人的法人终止。 A项：属于（一）的情形，委托代理关系终止。所以A项不选。 B项：属于（二）的情形，委托代理关系终止。所以B项不选。 C项：属于（三）、（四）的情形，委托代理关系终止。所以C项不选。 本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。 61． 单选题
甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是（ ）。
A. 乙承担损失
B. 甲可根据实际情况部分接收 C. 双方合同已变更，乙送货构成违约 D. 甲拒绝接收，应承担违约责任
答案：D
解析：2012年建设工程法规考题第13题 本题主要考查的是合同的变更。
根据《民法典》第77条规定：“当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。”78条规定：“当事人对合同变更的内容不明确的，推定为未变更。”
本题中甲向乙公司购买50吨水泥，但是后通知乙其需要更改购买数量，但是一直未明确具体的数量，所以推定甲乙之间的合同未变更，甲乙仍旧需要按照原来的购买合同各自履行。
《民法典》127条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”甲乙需要按照原来的购买合同继续履行，乙将50吨水泥交付给甲，甲应当接受并支付相应的价款，甲拒绝接受就是没有履行合同的义务，属于违约，应当承担违约责任。所以D正确，ABC错误。 综上所述，本题正确答案为D。 62． 单选题
根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受（ ）的质量管理 。
A. 咨询单位 B. 总承包单位 C. 监理单位 D. 建设单位
答案：B
解析：2012年建设工程法规考题第10题 本题是关于总分包单位的质量责任的考查。
根据《中华人民共和国建筑法》第55条的规定：“建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。”因此，建筑工程分包企业应接受的是总承包单位的质量管理。所以B正确，ACD错误。 综上所述，本题正确答案为B。 63． 单选题
某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（ ）。
A. 要约内容不明确
B. 要约人不特定 C. 受要约人错误 D. 无订立合同的意思表示
答案：C
解析：2007年建设工程法规考题第35题 要约是希望和他人订立合同的意思表示。
要约的构成要件：由特定人做出的意思表示；有订立合同的意思表示；内容具体；要约人受该意思表示拘束。
本题中，施工单位错投投标文件，属于向特定人做出意思表示错误即受要约人错误，所以不构成要约。
综上所述，本题正确答案为C。 64． 单选题
下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（ ）。
A. 原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序
B. 原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证 C. 施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废 D. 未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证
答案：B
解析：2007年建设工程法规考题第18题
B项：安全生产许可证颁发管理机关应当加强对取得安全生产许可证的企业的监督检查，发现其不再具备本条例规定的安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。所以B项正确。
A项：企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。所以A项错误。
C项：建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发机关报告，并在公众传媒上申明作废后，方可申请补办。所以C项错误。 D项：未取得安全生产许可证，不得颁发施工许可证。所以D项错误。 综上所述，本题正确答案为B。 65． 单选题
设备出租单位提供机械设备和施工机具及配件，应当做到“三证齐全”，其中“三证”不包括（ ）。
A. 生产（制造）许可证 B. 产品合格证 C. 安全生产许可证 D. 检测合格证明
答案：C
解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为C。 66． 单选题
根据建设部《绿色施工导则》中规定， 在场界四周隔挡高度位置测得的大气总悬浮颗粒物（TSP）月平均浓度与城市背景值的差值不大于（ ）。
A. 0.06毫克/立方米 B. 0.07毫克/立方米 C. 0.08毫克/立方米 D. 0.09毫克/立方米
答案：C
解析：根据建设部《绿色施工导则》的规定，在场界四周隔档高度位置测得的大气总悬浮颗粒物（TSP）月平均浓度与城市背景值的差值不大于0.08mg/m3。 综上所述，本题的正确答案为C。
67． 单选题
对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是（ ）。
A. 行政行为超越职权 B. 行政行为
C. 被告不履行或迟延履行法定职责 D. 行政处罚显失公平
答案：D
解析：2012年建设工程法规考题第39题 本题主要考查行政诉讼的判决。
《行政诉讼法》规定，人民法院经过审理，根据不同情况，分别作出以下判决：（一）具体行政行为证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序的，判决维持。（二）具体行政行为有下列情形之一的，判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为：1、主要证据不足的；2、适用法律、法规错误的；3、违反法定程序的；4、超越职权的；5、滥用职权的。（三）被告不履行或者拖延履行法定职责的，判决其在一定期限内履行。（四）行政处罚显失公正的，可以判决变更。
D项：人民法院可以变更的只有行政处罚显失公平，所以D正确。
A项：行政行为超越职权的人民法院应撤销判决，非变更判决。所以A错误。 B项：行政行为做出何种判决要看行政行为是否合法，B项只说行政行为无法判定要做出何种判决，所以B错误。
C项：被告不履行或迟延履行法定职责，人民法院应做出履行判决，判决行政机关履行相应的职责。所以C错误。 综上所述，本题正确答案为D。 68． 单选题
甲刚满l6周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是（ ）。
A. 甲属于未成年人，签订劳动合同属无效劳动合同 B. 因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同 C. 不得安排甲从事有毒、有害的劳动
D. 可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全
答案：C
解析：ACD项：根据《劳动法》的规定，禁止用人单位招用未满16岁的未成年人；不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动；用人单位应对未成年工定期进行健康检查。因此，C项正确，D项错误。A项中甲刚满16岁，用人单位招用他不属于法律的禁止性规定，订立的合同是有效的，故A项错误。
B项：根据《劳动合同法》的规定，订立劳动合同是法定性的强制性的要求。建立劳动关系应当订立书面劳动合同；用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位已与劳动者订立无固定期限的劳动合同。因此，即使甲是临时工，也需要订立劳动合同，故B项错误。
综上所述，本题的正确答案为C。 69． 单选题
（2019年考题）关于建筑意外伤害保险的说法,正确的是()。 A.应当由建设单位统一投保 B.保险期限自开工之日起算 C.费用由作业人员负担
D.保险期限至缺陷责任期届满之日止
答案：B 解析：P255-262
《建设工程安全生产管理条例》还规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限在建设工程开工之日起至竣工验收合格止。 70． 单选题
工程监理单位与建设单位串通，弄虚作假、降低工程质量并造成损失的，赔偿责任应当由（ ）承担。
A. 监理单位 B. 施工单位
C. 监理单位和建设单位连带
D. 建设单位
答案：C
解析：《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；（三）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；（四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。 因此，工程监理单位与建设单位串通，弄虚作假、降低工程质量并造成损失的，监理单位与建设单位应承担连带责任。 综上所述，本题正确答案为C。
二、多选题。
71． 多选题
大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，项目的（ ）等的采购，达到法定标准的，必须进行招标。
A. 委托项目可行性研究 B. 工程施工 C. 委托招标代理
D. 监理
E. 重要物资、材料
答案：BDE
解析：《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
综上所述，本题正确答案为BDE。 72． 多选题
建设工程债的常见种类有()。 A.借款合同债 B.租赁合同债 C.侵权之债 D.买卖合同债 E.施工合同债
答案：CDE
解析：2021 / 2020版教材P23
建设工程债的常见种类：一、施工合同债；二、买卖合同债；三、侵权之债。 73． 多选题
申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有( ) A.建设资金已经落实
B.按照规定应该委托监理的工程已委托监理
C.按照规定应该招标的工程虽没有招标,但已确定施工企业 D.有保证工程质量和安全的具体措施 E.需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求
答案：ADE
解析：2021 /2020版教材P58
《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件： 已经办理该建筑工程用地批准手续； 在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证； 需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求； 已经确定建筑施工企业； 有满足施工需要的施工图纸及技术资料； 有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件： 依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续； 在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证； 施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求； 已经确定施工企业； 有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格；有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经落实； 法律、行政法规规定的其他条件。 74． 多选题
下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是（ ）。 A.冻结存款 B.扣押财物 C.查封设施 D.限制人身自由 E.限制出境
答案：BC
解析：行政强制措施的种类：①限制公民人身自由；②查封场所、设施或者财物；③扣押财物；④冻结存款、汇款；⑤其他行政强制措施。其中行政法规可以规定②③⑤的相关内容。 75． 多选题
根据《民事诉讼法》规定，不适用诉讼时效的情形是（ ） A.王某在马路上被车撞伤的赔偿 B.李某在银行存款本金返还请求 C.张某购买的国债兑换请求 D.施工单位请求支付工程款的请求权 E.某公司国际货物买卖争议
答案：BC
解析：当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院不予支持：
（1）支付存款本金及利息请求权；
（2）兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权； （3）基于投资关系产生的缴付出资请求权； （4）其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。 76． 多选题
下列关于保证的说法正确的是( )
A.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证承担保证责任 B.企业的职能部门可以作为保证人
C.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任 D.保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人不再承担保证责任
答案：AC
解析：2021 / 2020版教材P35
当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。企业的职能部门不得作为保证人。 77． 多选题
下列有关仲裁与民事诉讼的说法正确的有（ ）。
A.所有民事纠纷既可以用仲裁的方式解决，也可以用诉讼的方式解决
B.请求仲裁机构解决纠纷应以双方当事人之间有仲裁协议为条件，而进行民事诉讼则不要求双方当事人之间有民事诉讼协议
C.仲裁案件通常情况下不公开审理，而法院审理民事案件一般应公幵审理 D.仲裁机构属国家事业单位，人民法院属国家司法机构.
E.仲裁机构裁决案件实行一裁终局制度，法院审理案件实行两审终审制度
答案：BCE
解析：本题考核的是仲裁制度与民事诉讼制度。仲裁委员会是由政府组织有关部门和商会统一组建的，但不是行政机关，也不是司法机关，属于民间团体。合同双方当事人如果未约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解决纠纷的最终方式。 78． 多选题
施工企业保证工程质量的最基本要求包括（ ）。 A.不得压缩合同工期 B.按设计图纸施工
C.严格履行企业质量管理认证体系 D.不擅自修改设计文件 E.与监理单位建立友好的沟通关系
答案：BD
解析：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录；未经检验或者检验不合格的，不得使用。故选BD。 79． 多选题
下列施工合同中，属于可撤销合同的有（ ） A、施工合同订立时，工程款支付条款显失公平 B、另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致 C、承包人对合同的价款有重大误解的 D、发包人胁迫承包人签订的 E、承包人将部分工程违法分包的
答案：ACD 解析：教材P142
【知识点】可撤销合同。选项B为阴阳合同，属于无效合同；选项E为违法行为，也是无效合同。 80． 多选题
建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（ ）。
A、由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任
B、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款
C、承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任 D、主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任
E、主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任
答案：CE
解析：【知识点】建设工程质量保修制度。基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的质量，直接关系到基础设施工程和房屋建筑的整体安全可靠，必须在该工程的合理使用年限内予以保修，即实行终身负责制。 81． 多选题
根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有 ( )。
A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投人
D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和 安全防护服装
E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险
答案：ABCD
解析：根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备下列安全生产条件：（1）建立、建全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（8）施工现场的办公、生活区 及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案，应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（12）法律、法律法规的其他条件。故应选ABCD项。 82． 多选题
关于和解的说法，正确的有（ ）。 2016
A、当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请 B、和解协议具有强制执行力
C、民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序 D、民事诉讼第二审人民法院审理人上诉案件，不适用和解
E、当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书
答案：AE
解析：本题考查的是和解。选项B，和解达成的协议不具有强制执行力。选项C，一审中的和解，可以撤销诉讼，也可以继续诉讼；选项D，民事案件二审期间，双方当事人达成和解协议，人民法院准许撤回上诉的，该和解协议未经人民法院依法制作调解书，属于诉讼外达成的协议。一方当事人不履行和解协议，另一方当事人申请执行一审判决的，人民法院应予支持（本选项超出教材范围）。 83． 多选题
《民法典》规定，要约邀请包括（ ）等。
A. 拍卖公告 B. 招标公告 C. 递交投标文件 D. 招股说明书 E. 寄送价目表
答案：ABDE
解析：2004年建设工程法规考题第86题
根据《民法典》第十五条规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。
在工程投标过程中，招标公告属于要约邀请，递交投标文件属于要约，发出中标通知书属于承诺。
综上所述，本题正确答案是ABDE。 84． 多选题
下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是()。 A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责 B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责
C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 D.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 E.总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任
答案：CD
解析：2021、2020版教材P116 / 2019版教材P115
总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责：建筑工程总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 85． 多选题
关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（ ）。
A. 已经确定施工企业
B. 有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查 C. 建设资金已经落实
D. 按照规定需要委托监理的工程已经委托监理 E. 按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告
答案：ABCD
解析：2013年建设工程法规考题第90题 本题主要考查施工许可证的法定批准条件。
《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件： （一）已经办理该建筑工程用地审批手续；
（二）在城市规划区的建设工程，已经取得规划许可证； （三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求； （四）已经确定建筑施工企业；
（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料； （六）有保证工程质量和安全的具体措施； （七）建设资金已经落实；
（八）法律、行政法规规定的其他条件（按照规定应该委托监理的工程已委托监理）。 综上所述，本题正确答案为ABCD。 86． 多选题
（2019年考题）劳动者发生下列情形，用人单位可以随时解除劳动合同的有() A.在试用期被证明不符合录用条件的
B.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 C.严重违反用人单位规章制度的
D.同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响的 E.患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的
答案：ACD 解析：P150-154
劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。 87． 多选题
《建筑法》规定建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的前提条件包括（ ）。
A. 已经办理该建筑工程用地批准手续 B. 有足够多的工程垫付资金
C. 有满足施工需要的施工图纸及技术资料
D. 有保证工程质量和安全的具体措施 E. 已经确定建筑施工企业
答案：ACDE
解析：根据《建筑法》第八条的规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；（二）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施工企业；（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（六）有保证工程质量和安全的具体措施；（七）建设资金已经落实；（八）法律、行政法规规定的其他条件。建设行政主管部门应当自收到申请之日起十五日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。
在本题中，A项属于（一）；C项属于（五）；D项属于（六）；E项属于（四）。因此，ACDE项正确。
B项：有足够多的垫付资金不符合上述（七）的规定，须建设资金已经落实。故B项错误。
综上所述，本题的正确答案为ACDE。 88． 多选题
施工单位委托一个加工厂对一批预制件作防腐处理，合同约定共1000件，每件加工费500元，提货时加工费一次付清。加工完毕后，施工单位支付了40万加工费要求将1000件全部提走，加工厂以履行合同不符合约定为由行使留置权拒不交货。在双方争论的下列观点中正确的是（ ）。
A. 由于合同没有相关约定，加工厂不得行使留置权
B. 如果合同中约定不准行使留置权，加工厂不得留置 C. 加工厂为保障自己的债权，有权留置全部预制件 D. 加工厂只能留置200件左右的预制件作为付款担保
E. 保留置货物后施工单位在1个月内仍未付款的，加工厂可以变卖留置的预制件
答案：BD
解析：AB项：根据《民法典》的规定，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权，但当事人另有约定的除外。因此，B项正确，A项错误。
D项：根据《民法典》的规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。本题主合同标的额为50万，50*20%=10万，每个预制件价格为500元，即可约定200件预制件作为担保。故D项正确。
C项：根据《民法典》的规定，留置的财产为可分物的，留置物的价值应当相当于债务的金额。本题中，施工单位比约定少付10万元，每件加工品的价格为500元，因此，加工厂应仅留置价值为10万的预制件即200件，而不能留置全部。因此，C项错误。 E项：根据《民法典》的规定，留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期间；没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人两个月以上履行债务的期间，但鲜活易腐等不易保管的动产除外。债务人逾期未履行的，留置权人可以与债务人协议以留置财产折价，也可以就拍卖、变卖留置财产所得的价款优先受偿。因此，E项错误。 综上所述，本题的正确答案为BD。 89． 多选题
（2020年考题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（ ）。 A.承包人明确表示不履行合同主要义务的
B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 C.承包人将承包的建设工程转包的 D.承包人在合同约定的期限内没有完工的 E.承包人将承包的建设工程违法外包的
答案：ABCE 解析：P141-145
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持: （1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;
（2）合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的; （3）已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的; （4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。 90． 多选题
（2019年考题）关于施工企业安全费用的说法，正确的有()
A.采取经评审的最低投标价法评标的招标项目，安全费用在竞标时可以降低
B.安全费用，以工程造价为计提依据 C.安全费用不计入工程造价
D.房屋建筑工程的安全费用计提比例高于市政公用工程 E.施工总承包单位与分包单位分别计提安全费用
答案：BD 解析：P244-252
建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各建设工程类别安全费用提取标准如下：(1)矿山工程为2.5%; (2) 房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%; (3) 市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5 %。建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理。总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。 91． 多选题
下列情形中，发包人可以请求人民法院解除施工合同的有（ ）。 A. 承包人已完工程不合格且拒不修复 B. 承包人未在合同约定的期限内完成施工任务 C. 承包人擅自将承包范围内的全部劳务作业进行分包 D. 承包人拒绝与发包人指定的分包商签订分包合同
E. 因工程款变更协商不成，承包人将施工人员及设备全部撤离
答案：AE
92． 多选题
下列关于地役权的说法，正确的有（ ）。 A.地役权属于用益物权
B.土地上已设立土地承包经营权，土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权 C.地役权自地役权合同生效时设立 D.地役权未经登记，不能设立生效
E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的， 地役权对受让人具有约束力
答案：ACE
解析：地役权是用益物权的一种，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人。 93． 多选题
关于工程建设标准的说法，正确的有（ ）。 A.国家标准和行业标准均是强制性标准
B.工程建设国家标准由国务院住房城乡建设主管部门审查批准
C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施 D.国家标准的复审一般是在颁布后5 年进行一次 E.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止
答案：BE
解析：国家标准和行业标准均分为强制性标准和推荐性标准两种。对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。在公布国家标准之后，该项行业标准即行废止。复审一般在国家标准实施后5 年进行1 次。 94． 多选题
使用单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有（ ）。 A.没有完整安全技术档案的 B.没有齐全有效的安全保护装置的 C.经检验达不到安全技术标准规定的 D.属国家明令淘汰或者禁止使用的
E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
答案：CDE
解析：有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用: (1)属国家明令淘汰或者禁止使用的；(2) 超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；(3) 经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完整安全技术档案的；(5) 没有齐全有效的安全保护装置的。建筑
起重机械有以上第(1)、(2) 、(3) 项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。 95． 多选题
施工作业人员应当享有的安全生产保障权利包括() A.知情权 B.建议权 C.拒绝违章指挥权 D.避险权 E.获得奖励权
答案：ABC
解析：施工作业人员依法享有的安全生产保障权利包括：施工安全生产的知情权和建议权；旄工安全防护用品的获得权；批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权；紧急避险权；获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；请求民事赔偿权；依靠工会维权和被派遣劳动者的权利。 96． 多选题
建设单位办理工程竣工验收备案时应当提交的文件有( )。 A.工程竣工验收备案表 B.工程竣工验收报告
C.施工单位签署的工程质量保修书
D.施工合同
E.法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件
答案：ABCE
解析：建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件： ①工程竣工验收备案表； ②工程竣工验收报告；
③法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件； ④法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；
⑤施工单位签署的工程质量保修书； ⑥法规、规章规定必须提供的其他文件。 97． 多选题
吴某是甲公司员工，持有甲公司授权委托书。吴某与温某签订了借款合同，该合同由温某签字、吴某用甲公司合同专用章盖章。后温某要求甲公司还款。下列哪些情形有助于甲公司否定吴某的行为构成表见代理（ ）。 A.吴某出示的甲公司空白授权委托书已届期 B.温某未与甲公司核实，即将借款交给吴某
C.吴某出示的甲公司授权委托书载明甲公司仅授权吴某参加投标活动 D.温某订立合同三个月后后发现吴某已经从甲公司离职
E.温某明知借款合同上的盖章是甲公司合同专用章而非甲公司公章，未表示反对
答案：AC
解析：《民法典》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。 98． 多选题
根据《民法典》的规定，下列合同中，属于效力待定合同的有（ ）。 A.甲、乙恶意串通订立的损害第三人丙利益的合同
B.某公司法定代表人超越公司规章权限与善意第三人订立的买卖合同 C.代理人甲超越代理权限与第三人丙订立的买卖合同 D.限制民事行为能力人甲与他人订立的买卖合同 E.施工单位用欺诈手段获取中标签订的合同
答案：CD
解析：AE 是无效合同，B 是有效合同。 99． 多选题
职工有下列情形之一的，应当认定为工伤的有( ) A.工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 C.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
D.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的 E.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
答案：ABCE
解析：职工有下列情形之一的，应当认定为工伤： ①在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；
②工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；
③在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的； ④患职业病的；
⑤因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；
⑥在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；
⑦法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。 D选项为视同工伤的情形。 100． 多选题
建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有（ ）。
A. 建设单位将装修方案报有关主管部门批后，方可施工 B. 建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工
C. 建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工 D. 建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工 E. 建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司
答案：BC
解析：2006年建设工程法规考题第83题
《建筑法》规定，建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前，委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。没有设计方案的，不得施工。 综上所述，本题正确答案为BC。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容