2022年监理员考试判断题(5套题附答案)

61.建设工程流水施工的特点之一是不能充分利用工作面，工期长。A.正确B.不正确正确答案：B

62.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是行规A.正确B.不正确正确答案：B

63.无节奏流水的流水步距可用累加数列错位相减取大差法计算。A.正确B.不正确正确答案：A.保证合同的当事人是指保证人和债权人。

A.正确B.不正确正确答案：A65.在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度拖延的时间超过其总时差，则网络计划中关键线路改变。

A.正确B.不正确正确答案：A

66.现金流量表依据分析的角度不同又可分为项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表和投资各方现金流量表。

A.正确B.不正确正确答案：A67.流动资金是流动资产与流动负债的差额。

A.正确B.不正确正确答案：A

68.撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。A.正确B.不正确正确答案：A69.在网络计划图中，以起点节点为完成节点的工作，其自由时差等于计划工期与本工作最早完成时间之差。

A.正确B.不正确正确答案：B

70.99版施工合同示范文本的修订原则之一是注重保护发包利的原则。A.正确B.不正确正确答案：B

71.等步距异节奏流水施工也称为加快的成倍节拍流水施工。A.正确B.不正确正确答案：A

72.这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其自由时差。A.正确B.不正确正确答案：A

73.等节拍流水是各个施工过程在各个施工段上的流水节拍都彼此相等，且等于流水步距的流水方式。A.正确B.不正确正确答案：A

74.建设工程流水施工的特点之一是单位时间投入的资源量大，不利于资源供应组织。A.正确B.不正确正确答案：B75.监理人员和监理辅助人员的工资属于间接成本。A.正确B.不正确正确答案：B76.发生延期事件的工程部位，无论其是否处在施工进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的自由时差而影响工期时，才能批准工程延期。A.正确B.不正确正确答案：B

77.双代号时标网络计划中自终点节点逆箭线方向朝起点节点观察，自始至终不出现波形线的线路为关键线路。

A.正确B.不正确正确答案：A

78.从起点到终点均为关键工作，且所有工作间的时间间隔均为零的线路为关键线路。A.正确B.不正确正确答案：A79.计算节点最早时间按顺箭线方向进行。

A.正确B.不正确正确答案：A

80.部门规章之间不一致的，适用新规定；同时颁布的，由双方协商。A.正确B.不正确正确答案：B

81.监理工程师的质量检查与验收，是对承包单位作业活动质量的复核与确认；监理工程师的检查决可以代替承包单位的自检。（）

A.正确B.不正确正确答案：B

82.《担保法》是指调整因担保关系而产生的债权债务关系的法律规范的总称。A.正确B.不正确正确答案：A

83.合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前14天。A.正确B.不正确正确答案：B

84.只有国民经济评价和财务评价均可行的项目，才予以通过。A.正确B.不正确正确答案：B

85.建设工程监理规范（GB/T50319-2022）中的“工程延期”的本质是

“工期顺延”。A.正确B.不正确正确答案：A86.（F/P，i，n）某（P/F，i，n）=1

A.正确B.不正确正确答案：A

87.某项目经批准采用邀请招标方式进行施工招标，根据法律规定，招标人应当向5个以上具备承担招标项目能力的施工企业发出投标邀请书。

A.正确B.不正确正确答案：B

88.合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。A.正确B.不正确正确答案：A

.从网络图起点节点开始到达本工作之前为止的所有工作，称为本工作的后续工作。A.正确B.不正确正确答案：B

90.由99版施工合同示范文本的通用条款能推出，双方当事人具有“发包人收到竣工结算文件，一定期间内不予答复，则视为认可承包人提交的竣工结算文件”的意思表示。A.正确B.不正确正确答案：B91.合同履行需遵循全面履行原则。

A.正确B.不正确正确答案：A92.双代号网络计划中，已知某工作总时差为8天，最迟完成时间为第16天，最早开始时间为第7天，则该工作的持续时间为1天。

A.正确B.不正确正确答案：A93.监理工作包括附加监理工作和额外监理工作。A.正确B.不正确正确答案：B

A.正确B.不正确正确答案：A95.单利法是仅对初始本金计息，利息不再生利息。A.正确B.不正确正确答案：A96.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包。A.正确B.不正确正确答案：B

97.因故意或者重大过失造成对方财产损失的，免责条款无效。A.正确B.不正确正确答案：A

98.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由裁决。A.正确B.不正确正确答案：B99.总时差为零的工作为关键工作。

A.正确B.不正确正确答案：B100.价值工程是致力于提高价值的创造性活动。A.正确B.不正确正确答案：A 2

61.某人在银行存款，存款利率为6%，按复利计。若10年内每年年初存款2000元，第10年年末本利和为26362元。

A.正确B.不正确正确答案：B62.装运港船上交货价(FOB)，习惯称为离岸价。A.正确B.不正确正确答案：A

63.某项目经批准采用邀请招标方式进行施工招标，根据法律规定，招标人应当向5个以上具备承担招标项目能力的施工企业发出投标邀请书。

A.正确B.不正确正确答案：B

.总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。

A.正确B.不正确正确答案：B

65.如果网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则无论该工作是否为关键工作，其实际进度都将对后续工作和总工期产生影响。

A.正确B.不正确正确答案：A

66.资源优化的目标是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标。A.正确B.不正确正确答案：A

67.工程项目的建设过程是不均衡的生产过程，对资源的种类、用量的需求等常常会有大的变化。A.正确B.不正确正确答案：A

68.货币随着时间的推移，一定会带来资金的增值，这就是资金的时间价值。A.正确B.不正确正确答案：B

69.2022版施工合同示范文本规定了索赔过期作废制度。A.正确B.不正确正确答案：A

70.流水施工的主要参数中，流水步距表明流水施工的速度和节奏性。A.正确B.不正确正确答案：B

71.固定节拍流水施工各专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。A.正确B.不正确正确答案：A72.前锋线比较法是从检查时刻的时间标点出发，用点划线依次连接各工作任务的实际进度点，最后到计划检查时的坐标点为止，形成前锋线，按前锋线与工作箭线交点的位置判定工程项目实际进度与计划进度偏差。

A.正确B.不正确正确答案：A

73.总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。A.正确B.不正确正确答案：B

74.流水步距指组织流水施工时，相邻两个专业工作队相继开始施工的最小时间间隔。A.正确B.不正确正确答案：A

75.当网络计划的计划工期等于计算工期时，自由时差为零的工作就是关键工作。A.正确B.不正确正确答案：B76.年金现值公式当n→∞时P=A/i

A.正确B.不正确正确答案：A

77.在网络计划中，根据网络计划时间参数计算而得到的工期，称为计划工期。A.正确B.不正确正确答案：B

78.总监下达停工令及复工指令，应得到建设单位书面同意。（）A.正确B.不正确正确答案：A

79.监理员指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。 3

A.正确B.不正确正确答案：A

80.建设法律关系消灭的原因包括自然消灭、协议消灭和违约消灭。A.正确B.不正确正确答案：A

81.建设工程监理规范（GB/T50319-2022）中的“工程延期”的本质是“工期顺延”。A.正确B.不正确正确答案：A82.监理安全管理人员应每周记录安全日志。

A.正确B.不正确正确答案：B

83.根据2022版施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由承包人承担。

A.正确B.不正确正确答案：B84.法定代表人是法人的最高领导人。 A.正确B.不正确正确答案：B

85.经济内部收益率大于或等于社会折现率，表明项目对国民经济的净贡献达到或超过了要求的水平，这时应认为项目是可以考虑接受的。

A.正确B.不正确正确答案：A86.承诺既可以撤回也可以撤销。 A.正确B.不正确正确答案：B

87.价值工程中，若某功能V=1，一般不作为功能改进对象。A.正确B.不正确正确答案：A

88.绘制单代号网络图时，若在开始和结束时的一些工作(两个或两个以上的工作)没有必要的逻辑关联时，必须在开始和结束处增加一个虚拟的起始节点和一个虚拟的结束节点，以表示网络图的开始和结束。

A.正确B.不正确正确答案：A

.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。

A.正确B.不正确正确答案：A

90.费用优化过程中没有被压缩的关键工作被动的变成非关键工作是允许的。A.正确B.不正确正确答案：A

91.前锋线比较法主要适用于时标网络计划以及横道图进度计划。A.正确B.不正确正确答案：A

92.委托监理合同的变更应经一方申请并经双方口头同意方可进行变更。A.正确B.不正确正确答案：B

93.招标投标活动不受部门地区的，不得对潜在投标人实行歧视待遇。A.正确B.不正确正确答案：A

95.颁发工程接收证书后的[84天内]，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。A.正确B.不正确正确答案：A

96.经有关部门审批，为紧急安置灾民而修建的活动板房可以不招标。 4

A.正确B.不正确正确答案：A

97.安全技术措施或者专项施工方案的编制应遵循《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2022]87号）。A.正确B.不正确正确答案：A

98.一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民或者仲裁机构变更或者撤销。A.正确B.不正确正确答案：A

99.诉讼时效期间经过，权利人的实体权利并不因此而消灭。A.正确B.不正确正确答案：A

100.资源是指为完成一项计划任务所需投入的人力、材料、机械设备和资金等。A.正确B.不正确正确答案：A

61.总持续时间最短的线路称为关键线路。A.正确B.不正确 正确答案：B您的答案：

62.敏感性分析不考虑各个不确定因素未来发生变动的概率。A.正确B.不正确

正确答案：A您的答案：

63.流水施工工期就是整个工程的总工期。A.正确B.不正确 正确答案：B您的答案：

.在修堤坝时，一定要等土堤自然沉降后才能修护坡，筑土堤与修护坡之间的等待时间就是FTS时距。

A.正确B.不正确

正确答案：A您的答案：

65.时标网络以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的总时差。A.正确B.不正确 正确答案：B您的答案：

66.合同是一种民事法律行为。A.正确B.不正确 正确答案：A您的答案：

67.时标网络以水平时间坐标为尺度表示工作持续时间。A.正确B.不正确

正确答案：A您的答案：

68.基本预备费以（建筑工程费+设备工器具购置费+安装工程费＋工程建设其他费用）为计算基数。A.正确B.不正确正确答案：A

69.进口设备的原价是抵岸价。A.正确B.不正确正确答案：A 70.并非任何建设工程合同都是合同法中规定的有名合同。 5

A.正确B.不正确 正确答案：B您的答案：

71.盈亏平衡分析可分为线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。A.正确B.不正确正确答案：A

72.寄送价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书以及商业广告属于要约邀请。A.正确B.不正确正确答案：B

73.保证合同的当事人是指保证人和债权人。A.正确B.不正确正确答案：A

74.价值工程包括准备阶段、分析阶段、创新阶段和实施阶段。A.正确B.不正确正确答案：A

75.部门规章之间不一致的，适用新规定；同时颁布的，由双方协商。A.正确B.不正确正确答案：B

76.“资源有限，工期最短”的优化对调整时段平行工作重新安排时，应选择工期延长值最小的方案。A.正确B.不正确正确答案：A

77.异节拍流水指各施工过程在各施工段上的流水节拍相等，但不同施工过程之间流水节拍不完全相等的流水施工组织方式。A.正确B.不正确正确答案：A

78.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。

A.正确B.不正确正确答案：A

79.建设工程流水施工的特点之一是单位时间投入的资源量大，不利于资源供应组织。A.正确B.不正确正确答案：B

80.可行性研究阶段，安装工程费一般可以按照设备费的比例估算。A.正确B.不正确正确答案：A

81.平行施工方式施工现场组织、管理复杂。A.正确B.不正确正确答案：A

82.承诺延误是指承诺人发出承诺后，被外界原因而延误到达。“受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因

其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。A.正确B.不正确正确答案：A

83.网络计划的优化目标应按计划任务的需要和条件选定，包括工期目标、费用目标和资源目标。A.正确B.不正确正确答案：A您

84.安全技术措施或者专项施工方案的编制应遵循《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2022]87号）。 6

A.正确B.不正确正确答案：A

85.网络计划中的虚工作是指只消耗时间，不消耗资源的工作()。A.正确B.不正确正确答案：B

86.抵押是最常用的担保方式。A.正确B.不正确正确答案：B 87.因故意或者重大过失造成对方财产损失的，免责条款无效。A.正确B.不正确正确答案：A

88.根据优化目标的不同，网络计划的优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种。A.正确B.不正确正确答案：A

.“资源有限，工期最短”的优化只能对非关键工作进行调整。A.正确B.不正确正确答案：B

90.时标网络中虚工作必须以垂直于时间坐标方向的虚箭线表示，有总时差时加波形线表示。A.正确B.不正确正确答案：B

91.建设工程监理规范（GB/T50319-2022）中的“工程延期”的本质是“工期顺延”。A.正确B.不正确正确答案：A

92.费用优化过程中没有被压缩的关键工作被动的变成非关键工作是允许的。A.正确B.不正确正确答案：A

93.总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。A.正确B.不正确正确答案：B

94.在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第15天和第18天，其持续时间为7天。工作M有2项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第24天和第26天，则工作M的总时差和自由时差分别为3天和2天。A.正确B.不正确正确答案：A

95.法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织。A.正确B.不正确正确答案：A

96.价值工程中，若某功能V=1，一般不作为功能改进对象。A.正确B.不正确正确答案：A

97.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

A.正确B.不正确正确答案：A

98.盈亏平衡销售收入越小项目抗风险能力越强。A.正确B.不正确正确答案：A您 7

99.如果网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则无论该工作是否为关键工作，其实际进度都将对后续工作和总工期产生影响。A.正确B.不正确正确答案：A

100.装运港船上交货价(FOB)，习惯称为离岸价。A.正确B.不正确 正确答案：A您的答案：

61.双代号时标网络计划中起点节点与终点节点对应时间之差即为计算工期。A.正确B.不正确正确答案：A

62.当m>1时，实际利率大于名义利率，且m越大，即一年中计算复利的有限次数越多，则年实际利率相对与名义利率就越高。A.正确B.不正确正确答案：A

63.工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。A.正确B.不正确正确答案：A

.FIDIC施工合同条件下，最终解决合同争议的方式是诉讼。A.正确B.不正确正确答案：B

65.时标网络中虚工作必须以垂直于时间坐标方向的虚箭线表示，有总时差时加波形线表示。A.正确B.不正确正确答案：B

66.建设项目的建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标。A.正确B.不正确正确答案：A

67.双代号时标网络计划中以终点节点为结束节点的工作的（j=n）的总时差TFi-n等于计划工期减本工作最早完成时间之差。A.正确B.不正确正确答案：A

68.平行检验是指项目监理机构按有关技术标准规定和监理合同约定，对材料、构配件、设备的相关检测项目进行检测试验。A.正确B.不正确正确答案：B

69.工作的最迟完成时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下，本工作必须完成的最迟时刻。A.正确B.不正确正确答案：A

70.投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。A.正确B.不正确正确答案：A

71.现金流量表依据分析的角度不同又可分为项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表和投资各方现金流量表。A.正确B.不正确正确答案：A

72.法定代表人是法人的最高领导人。A.正确B.不正确正确答案：B 73.等步距异节奏流水施工也称为加快的成倍节拍流水施工。 8

A.正确B.不正确正确答案：A

74.在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第15天和第18天，其持续时间为7天。工作M有2项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第24天和第26天，则工作M的总时差和自由时差分别为3天和2天。A.正确B.不正确正确答案：A

75.经有关部门审批，施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程可以不招标。A.正确B.不正确正确答案：B

76.合同的成立必须经过要约、承诺两个阶段。A.正确B.不正确正确答案：A

77.成倍节拍流水施工各专业工作队在各施工段上连续作业，施工段上可能有空闲。A.正确B.不正确正确答案：B

78.质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。包括见证点和待检点。（）A.正确B.不正确正确答案：A

79.流水步距指组织流水施工时，相邻两个专业工作队相继开始施工的最小时间间隔。A.正确B.不正确正确答案：A

80.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由裁决。A.正确B.不正确正确答案：B

81.流水施工结合了依次施工与平行施工的优点，作业队伍连续，充分利用工作面，是较理想的组织施工方式。

A.正确B.不正确正确答案：A您

82.当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。A.正确B.不正确正确答案：A

83.施工合同专用条款规定本工程的结算程序遵循财建[2004]369号文件，意味着承包人有权主张“假如逾期不结算，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单”。A.正确B.不正确正确答案：A

84.工期顺延是工期延误的必要条件。A.正确B.不正确正确答案：B 85.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失。A.正确B.不正确正确答案：A

86.终值（F），又称为未来值，指一笔资金在某时间序列终点处的价值。A.正确B.不正确正确答案：A

87.颁发工程接收证书后的[84天内]，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。

9

A.正确B.不正确正确答案：A

88.工期延误是工期顺延的充分必要条件。A.正确B.不正确正确答案：B

.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。A.正确B.不正确正确答案：A

90.委托监理合同的变更应经一方申请并经双方口头同意方可进行变更。A.正确B.不正确正确答案：B

91.“逾期不结算视为认可”可以不约定于合同中，而直接适用法律规定。A.正确B.不正确正确答案：B

92.异节拍流水指各施工过程在各施工段上的流水节拍相等，但不同施工过程之间流水节拍不完全相等的流水施工组织方式。A.正确B.不正确正确答案：A

94.不占用工作面、不影响工期、不影响前后工序施工的施工活动一般不列入施工过程，如混凝土制备。A.正确B.不正确正确答案：A

95.敏感性分析的最终目的是找出敏感因素。A.正确B.不正确正确答案：B

96.并非任何建设工程合同都是合同法中规定的有名合同。A.正确B.不正确正确答案：B

97.单代号搭接网络计划以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑顺序和搭接关系。A.正确B.不正确正确答案：A

98.项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

A.正确B.不正确正确答案：A

99.经有关部门审批，施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程可以不招标。A.正确B.不正确正确答案：B

100.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包。A.正确B.不正确正确答案：B

61.计划评审技术属于非肯定型网络计划。 10

A.正确B.不正确正确答案：A您

61.计划评审技术属于非肯定型网络计划。A.正确B.不正确正确答案：A您

62.合同履行需遵循全面履行原则。A.正确B.不正确正确答案：A 63.因故意或者重大过失造成对方财产损失的，免责条款无效。A.正确B.不正确正确答案：A

.在承包人提出索赔意向通知以后，工程师无权检查承包人的现场同期记录。A.正确B.不正确正确答案：B

65.在网络计划中，根据网络计划时间参数计算而得到的工期，称为计划工期。A.正确B.不正确正确答案：B

66.法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织。A.正确B.不正确正确答案：A

67.诉讼时效期间经过，权利人的实体权利并不因此而消灭。A.正确B.不正确正确答案：A

68.利用横道图表示建设工程进度计划的优点之一是能够明确反映工作机动时间。A.正确B.不正确正确答案：B

69.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。A.正确B.不正确正确答案：A

70.网络计划中某项工作进度拖延的时间己超过其自由时差但未超过其总时差，此时该工作的实际进度不会影响总工期，而只对其后续工作产生影响。A.正确B.不正确正确答案：A

71.总监理工程师应指派监理人员对关键部位、关键工序的施工过程进行旁站，并记录签字。A.正确B.不正确正确答案：A

72.施工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标。A.正确B.不正确正确答案：B

73.根据2022版施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担。A.正确B.不正确正确答案：A

74.具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，应予支持。 11

A.正确B.不正确正确答案：B

76.工期优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。A.正确B.不正确正确答案：A

77.一项工作有唯一的开始节点和唯一的结束节点。A.正确B.不正确正确答案：A

77.一项工作有唯一的开始节点和唯一的结束节点。A.正确B.不正确正确答案：A

79.在网络计划中，工期泛指完成一项任务所需要的时间，其中任务委托人所提出的指令性工期为要求工期。

A.正确B.不正确正确答案：A

80.总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。A.正确B.不正确正确答案：B

81.婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。A.正确B.不正确正确答案：A

82.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

A.正确B.不正确正确答案：A

83.可行性研究阶段，安装工程费一般可以按照设备费的比例估算。A.正确B.不正确正确答案：A

84.合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前14天。A.正确B.不正确正确答案：B

85.工作的最迟完成时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下，本工作必须完成的最迟时刻。A.正确B.不正确正确答案：A您

86.资源优化的目标是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标。A.正确B.不正确正确答案：A

87.某项目经批准采用邀请招标方式进行施工招标，根据法律规定，招标人应当向5个以上具备承担招标项目能力的施工企业发出投标邀请书。

A.正确B.不正确正确答案：B

88.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失。A.正确B.不正确正确答案：A.在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度拖延的时间超过其总时差，则网络计划中关键线路改变。

A.正确B.不正确正确答案：A 12

90.总承包单位可分阶段对勘察、设计、施工、材料设备采购等所有内容进行分包。A.正确B.不正确正确答案：B

91.表见代理是指无权代理人以被代理人的名义与第三人实施民事法律行为，第三人有理由相信代理人有代理权，因而法律后果直接由被代理人承担的代理方式。A.正确B.不正确正确答案：A

92.相对于某工作而言，紧排在该工作之前的工作称为该工作的紧前工作。A.正确B.不正确正确答案：A您

93.招标投标活动不受部门地区的，不得对潜在投标人实行歧视待遇。A.正确B.不正确正确答案：A

94.承包商可以采用邀请招标或议标的方式与分包商签订分包合同A.正确B.不正确正确答案：A

95.工期延误是工期顺延的充分必要条件。A.正确B.不正确正确答案：B

96.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

A.正确B.不正确正确答案：A

97.工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。A.正确B.不正确正确答案：A

98.项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患，应签发监理通知单，要求施工单位整改。

A.正确B.不正确正确答案：A

99.双代号时标网络计划中自终点节点逆箭线方向朝起点节点观察，自始至终不出现波形线的线路为关键线路。

A.正确B.不正确正确答案：A

100.合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。A.正确B.不正确正确答案：A 13